洛阳机务段机车运用调度生产用房改造工程桩基检测发包公告

洛阳机务段机车运用调度生产用房改造工程桩基检测发包公告

1．发包条件

本发包项目 洛阳机务段机车运用调度生产用房改造工程已由 中国铁路郑州局集团有限公司以《郑州局集团公司关于洛阳机务段机车运用调度生产用房改造可行性研究的批复》（郑铁计函〔****〕***号）批准建设，项目业主为 中国铁路郑州局集团有限公司 ，建设资金来自 中国铁路郑州局集团有限公司，出资比例为 ***% ，发包人为中国铁路郑州局集团有限公司洛阳工程指挥部。项目桩基检测已具备发包条件，现进行公开发包，特邀请有意向的竞包人参加竞包。

2．项目概况与发包内容

2.1建设地点：河南省洛阳市。

2.2计划工期：本项目检测内容完成为止，具体以现场施工进度为准。

2.3项目概况

在原综合办公楼位置新建九层洛阳机务段机车运用调度生产用房，地下一层，地上九层，建筑面积为****.**㎡，其中地下建筑面积****.**㎡（含人防建筑面积***㎡），地上建筑面积****.** ㎡，设调度指挥中心、生产用房、车库、视频监控室、消防控制室、通信机房、信息机房，变电所等；原有道路绿化等拆除后进行整体布局调整，室外地面铺装、沥青混凝土道路等，设置2个非机动车棚； 给排水、暖通、消防、电力照明、通信信息等相关配套。

2.4发包范围

本次发包范围：洛阳机务段机车运用调度生产用房改造工程全部桩基检测。

2.5标段划分

桩基检测标段划分为一个标段，标段号：JWDGZJC。标段主要检测内容：如下：

2.5.1试桩静载

试桩静载3根，单桩竖向抗压承载力特征值≥**** kN，单桩竖向极限承载力标准值≥**** kN。

2.5.2工程桩检测

（1）工程桩完整性检测：全部采用低应变法检测桩身缺陷及其位置，判定桩身完整性类别。

（2）工程桩竖向承载力检测：竖向抗压承载力检测采用高应变法检测，每种桩型检测数量不得少于该桩型总桩数的5%，且不得少于**根。

其中高应变法检测**根，低应变法检测***根。工程桩单桩竖向抗压承载力特征值≥**** kN，单桩竖向极限承载力标准值≥**** kN。

3. 竞包人资格要求

3.1 本次桩基检测发包工程要求竞包人具备的条件：

3.1.1在中华人民共和国境内合法注册的独立法人，且营业范围符合本次发包工程要求；

3.1.2 具有省级及以上国家行政主管部门颁发的相应检测证书，具有省级（含）以上监督管理部门颁发《检验检测机构资质认定证书》，且检验检测机构资质认定证书附表的检验检测能力及授权签字人包含本次发包检测内容。技术负责人应具有省部级建设行政主管部门颁发的专业检测资格证书，高级工程师职称，五年以上的检测经验；

3.1.3竞包人于****年~***3年财务状况良好，****年~***3年平均营业收入不应小于***万元。

3.1.4竞包人近三年内承担过大中型项目或类似项目桩基检测工作（类似工程指合同金额不少于**万元的桩基检测业绩不少于一项）；

3.1.5具有良好的企业社会信誉，近三年无任何违法和重大违约行为，未出现过检测数据结果失真、对质量问题判断失误的现象。

3.1.6竞包人不得与本工程参建的施工单位有行政隶属关系；

3.1.7 其他要求：财务要求：财务状况良好，企业未处于亏损经营状态或破产状态，企业未被责令停业、财产未被接管或冻结。信誉要求： ****年9月～****年9月（近三年）无任何违法和重大违约行为，不处于停标阶段。****年9月～****年9月（递交竞包文件之日起前3年内）中申请人及其法定代表人、拟委派的检测项目负责人不曾有人民法院生效判决、裁定认定的行贿犯罪记录。竞包人及其法人代表和拟派驻的检测项目负责人未被人民法院列入失信执行人。

3.2 本次发包不接受联合体竞包。联合体申请竞包的，应满足下列要求：  /  。

3.3 竞包人不得存在下列情形之一：

（1）在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中被列入失信被执行人名单；

（2）在国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）中被列入严重违法失信企业名单；

（3）竞包人及其竞包所列主要检测人员被列入国家铁路局《铁路工程建设失信行为认定记录公布管理办法》“黑名单”且在公布期；

（4）竞包人及竞包人法定代表人、拟委派的项目负责人在递交资格预审文件之日起前3年内有人民法院生效判决、裁定认定的行贿犯罪记录的。

（5）竞包人处于国铁集团有关停标通报的停标期限内；

（6）被纳入国铁集团“黑名单”且在公布期限内；

（7）竞包人处于国铁集团信用评价C级整改期；

（8）竞包文件中所列主要检测人员处于国铁集团重大不良行为公布期；

（9）其他情形：    /   。

①不得与本工程参建的施工单位有行政隶属关系；

② 被责令停业的；

③被暂停或取消投标资格的；

④ 财产被接管或冻结的。

4．发包文件的获取

4.1（A）请于****年 9 月 ** 日至****年 9 月 ** 日，登录国铁采购平台（https://cg.9注册后查看6.cn/）完成注册、完成网上报名后，即可自行下载发包文件。咨询电话参见招标代理单位联系方式。

竞包人应在本项目递交投标文件截止时间前完成国铁采购平台（https：//cg.9注册后查看6.cn/）注册并通过审核；逾期未完成注册并通过审核的按国铁集团关于运用国铁采购平台的相关规定承担相应后果。

4.2发包文件每套售价 / 元，售后不退。技术资料押金 / 元。

4.3本次发包不提供发包文件的邮寄。

5. 竞包文件的递交

5.1 递交竞包文件的时间为***4 年 9 月 **  日 ** 时 00 分至 9 时 30 分，递交竞包文件的截止时间为 ***4 年 9 月 ** 日 9 时 30 分，中国铁路郑州局集团有限公司洛阳工程指挥部五楼会议室（河南省洛阳市瀍河区春都东路2号）。

5.2 逾期送达或者未送达指定地点的竞包文件，发包人不予受理。

6. 发布公告的媒介

本次发包公告在国铁采购平台(https：//cg.9注册后查看6.cn/)、中国铁路郑州局集团有限公司洛阳工程指挥部公示栏上发布。

7．联系方式

发包人：中国铁路郑州局集团有限公司洛阳工程指挥部

地址：河南省洛阳市春都东路2号

联系人：李工

电话：****-6注册后查看7

邮箱：lgzhtk***@***.com

招标代理单位：中铁物总国际招标有限公司

地  址：郑州市二七区大学路淮河路交叉口东南角升龙天玺一号院1号楼****室

联系人：汪嘉璐、张晓辉

电  话：***注册后查看****、***注册后查看****

电子邮件：zbgsjyebzz@***.com

**24年9月** 日

报名地址: 点击跳转